• Registration

+7 (38170) 3-32-32, 3-32-31  pobeditelskoe@kormil.omskportal.ru

646982, Омская область, Кормиловский район, с. Победитель, ул. Мира, 8

Мы рады приветствовать Вас на сайте Победительского сельского поселения!


Как самостоятельное муниципальное образование Победительское сельское поселение образовалось 01.01.2006 года на основании Федерального закона № 131 "Об общих принципах организации местного самоуправления".

Данный интернет-ресурс создан в соответствии с требованиями Федерального закона от 9 февраля 2009 г. №8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления".

Подробнее

Приложение №2 к Постановлению администрации Победительского сельского поселения Кормиловского муниципального района от 23.06.2017 года № 62-п

Приложение №2

к Постановлению администрации

Победительского сельского поселения

Кормиловского муниципального района

от 23.06.2017 года № 62-п

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

 


Администрация Победительского сельского поселения Кормиловского муниципального района (далее – Заказчик) проводит аукцион в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования по ул.Первомайская (поворот на ул.Советская) в с.Победитель Победительского сельского поселения Кормиловского муниципального района Омской области (далее – электронный аукцион) в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон).

Участником электронного аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала за исключением юридического лица, местом регистрации которого является государство или территория, включенные в утверждаемый в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении юридических лиц (далее – офшорная компания), или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя.

Участники электронного аукциона имеют право выступать в отношениях, связанных с осуществлением закупки, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников электронного аукциона подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством.

 

1.

Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номера контактных телефонов, ответственное должностное лицо заказчика

 

Заказчик: Администрация Победительского сельского поселения Кормиловского муниципального района, место нахождения и почтовый адрес: 646982, Омская область, Кормиловский район, с. Победитель, ул.Мира,8, адрес электронной почты, Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript , телефон: 8(38170)3-32-31, ответственное должностное лицо заказчика: Боль Валентина Григорьевна

2.

Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

www.rts-tender.ru

3.

Информация о контрактной службе, контрактном управляющем, ответственных за заключение контракта

Боль Валентина Григорьевна, тел. 8(38170)3-32-31

4.

Наименование и описание объекта закупки с указанием количества поставляемого товара, объема работ, услуг

выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования по ул.Первомайская (поворот на ул.Советская) в с.Победитель Победительского сельского поселения Кормиловского муниципального района Омской области. Описание объекта закупки с указанием объема работ указано в приложении №1 к документации об электронном аукционе.

5.

Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами

Не установлено

6.

Требования к гарантийному сроку товара, работ, услуг

 

Гарантийный срок на выполнение работ по контракту с даты подписания Заказчиком последнего акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2) составляет 3 года

7.

Место доставки товара, выполнения работ, оказания услуг

Российская Федерация, Омская область, Кормиловский муниципальный район, с.Победитель. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования по ул.Первомайская (поворот на ул.Советская) в с.Победитель Победительского сельского поселения Кормиловского муниципального района Омской области.

8.

Сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

30 календарных дней с даты заключения муниципального контракта

9.

Начальная (максимальная) цена контракта

873 737,45 рублей

10.

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

Начальная (максимальная) цена контракта (НМЦ) определена посредством применения проектно-сметного метода. Расчет НМЦ представлен в виде локальной сметы, указанной в Приложении № 2 к документации об электронном аукционе.

11.

Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками

Российский рубль

12.

Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного контракта

Не применяется в связи с использованием для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками рубля Российской Федерации

13.

Источник финансирования

Бюджет Победительского сельского поселения Кормиловского муниципального района

14.

Требования, предъявляемые к участникам аукциона, установленные в соответствии с частью 1 статьи 31 Федерального закона

1. соответствие участника электронного аукциона требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание работ, являющихся объектом электронного аукциона: не установлено;

2.  не проведение ликвидации участника электронного аукциона – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника электронного аукциона –  юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3. не приостановление деятельности участника электронного аукциона в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в электронном аукционе;

4. отсутствие у участника электронного аукциона недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника электронного аукциона, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник электронного аукциона считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении Подрядчика не принято;

5. отсутствие у участника электронного аукциона - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника электронного аукциона судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с выполнением работы, являющейся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

5.1. участник электронного аукциона - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в электронном аукционе не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

6. обладание участником электронного аукциона исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта Заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контракта на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма – не установлено;

7. отсутствие между участником электронного аукциона и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы Заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц – участников электронного аукциона, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя,    –  участниками электронного аукциона либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

8. участник электронного аукциона не является офшорной компанией.

15.

Требования к участникам электронного аукциона, установленные в соответствии с частью 2 статьи 31 Федерального закона

Не установлено

16.

Требование об отсутствии в предусмотренном Федеральным законом реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике электронного аукциона, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника электронного аукциона - юридического лица

Установлено

17.

Порядок подачи заявок на участие в электронном аукционе. Требования                           к содержанию, составу заявки на участие в электронном аукционе в соответствии                                   с частями 3 - 6 статьи 66 Федерального закона и инструкция по ее заполнению

Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только лицами, получившими аккредитацию на электронной площадке.

Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в электронном аукционе в любой момент с момента размещения извещения о проведении электронного аукциона до предусмотренной документацией даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе.

Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником электронного аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные пунктами 1 и 2 настоящего раздела части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно.

Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в электронном аукционе в отношении каждого объекта электронного аукциона.

Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей:

1. Первая часть заявки должна содержать:

1.1. согласие участника электронного аукциона на выполнение работ на условиях, предусмотренных настоящей документацией;

1.2. согласие, предусмотренное подпунктом 1.1 пункта 1 настоящего раздела, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара.

Рекомендуемая форма описания конкретных показателей товара, соответствующие значениям, установленным Приложением №2 к Заказу на выполнение работ (Приложение № 1 к документации):

п/п

Наименование товара,

товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии)*

Характеристики товара**

Наименование страны происхождения товара***

1

2

Инструкция по заполнению заявки:

Участник аукциона в электронной форме должен указать:

* «Наименование товара», товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии)» в соответствии с «Наименованием товара», указанным в графе 2 Приложения № 2 к Заказу на выполнение работ.

** «Характеристики товара» в соответствии с требованиями, указанными в графе 3 Приложения № 2 к Заказу на выполнение работ.

*** «Наименование страны происхождения товара» согласно части 1 статьи 58 Таможенного кодекса таможенного союза. Страна происхождения товара указывается в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (постановление Госстандарта России от 14.12.2001 № 529-ст «О принятии и введении в действие Общероссийского классификатора стран мира»).

2. Вторая часть заявки должна содержать следующие документы и информацию:

2.1. наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника электронного аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника электронного аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника электронного аукциона;

2.2. документы, подтверждающие соответствие участника электронного аукциона требованиям, установленным пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона, или копии этих документов: не требуются.

2.3. документы, подтверждающие соответствие участника электронного аукциона требованиям, установленным частью 2 статьи 31 Федерального закона, или копии этих документов – не требуется;

2.4. документы, подтверждающие соответствие участника электронного аукциона требованиям, установленным частью 2.1 статьи 31 Федерального закона, или копии этих документов – не требуется;

2.5. декларация о соответствии участника электронного аукциона требованиям, установленным пунктами 3-5, 7, 7.1, 9 части 1 статьи 31 Федерального закона;

2.6. копии документов, подтверждающих соответствие работ требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к работе и представление указанных документов предусмотрено документацией[1]не требуется;

2.7. решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника электронного аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;

2.8.  документы, подтверждающие право участника электронного аукциона на получение преимущества в соответствии со статьей 28 Федерального закона, или копии этих документов – не требуется;

2.9.  документы, подтверждающие право участника электронного аукциона на получение преимущества в соответствии со статьей 29 Федерального закона, или копии этих документов – не требуется;

2.10. документы, подтверждающие соответствие участника электронного аукциона и (или) предлагаемых им работ условиям, запретам и ограничениям, установленным Заказчиком в соответствии со статьей 14 Федерального закона, или копии этих документов – не требуется;

2.11. декларация о принадлежности участника электронного аукциона к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям в соответствии с частью 3 статьи 30 Федерального закона – не требуется.

Участник электронного аукциона, подавший заявку на участие в электронном аукционе, вправе отозвать данную заявку не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе, направив об этом уведомление оператору электронной площадки

18.

Ограничение участия в определении поставщика (участниками электронного аукциона могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации)

Не установлено. Подрядчик обязан привлекать к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме 16 % от цены контракта.

19.

Преимущества, предоставляемые учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы

Не установлено.

20.

Преимущества, предоставляемые организациям инвалидов

Не установлено.

21.

Срок, место и порядок подачи заявок на участие в электронном аукционе

Заявка подается в любое время с момента размещения извещения о проведении электронного аукциона до 17 часов 00 минут включительно (местного времени) 03.07.2017 года на электронную площадку www.rts-tender.ru в порядке, установленном разделом 17 настоящего документа.

22.

Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе в соответствии с частью 2 статьи 67 Федерального закона

04.07.2017 года

23.

Дата проведения электронного аукциона в соответствии с частью 3 статьи 68 Федерального закона

07.07.2017 года

24.

Размер и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок

Подача участником электронного аукциона заявки на участие в электронном аукционе является согласием этого участника на списание денежных средств, находящихся на его лицевом счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе, в качестве платы за участие в нем, взимаемой с лица, с которым заключается контракт, в соответствии с частью 6 статьи 59 Федерального закона.

Обеспечение заявок установлено в размере 1 % от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 8 737,37 рублей.

Обеспечение заявки на участие в электронном аукционе может предоставляться участником электронного аукциона только путем внесения денежных средств.

Требование об обеспечении заявки на участие в электронном аукционе в равной мере относится ко всем участникам электронного аукциона.

Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок на участие в электронном аукционе перечисляются на счет оператора электронной площадки в банке.

Участие в электронном аукционе возможно при наличии на лицевом счете участника электронного аукциона, открытом для проведения операций по обеспечению участия в электронном аукционе на счете оператора электронной площадки, денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций по лицевому счету в соответствии с частью 18 статьи 44 Федерального закона, в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, предусмотренный настоящим разделом.

Поступление заявки на участие в электронном аукционе является поручением участника электронного аукциона оператору электронной площадки блокировать операции по лицевому счету этого участника электронного аукциона, открытому для проведения операций по обеспечению участия в электронном аукционе, в отношении денежных средств в размере обеспечения указанной заявки на участие в электронном аукционе.

В течение одного часа с момента получения заявки на участие в электронном аукционе оператор электронной площадки обязан осуществить блокирование операций по лицевому счету, открытому для проведения операций по обеспечению участия в электронном аукционе участника электронного, подавшего указанную заявку на участие в электронном аукционе, в отношении денежных средств в размере обеспечения указанной заявки на участие в электронном аукционе.

В случае отсутствия на лицевом счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в электронном аукционе участника электронного аукциона, подавшего заявку на участие в электронном аукционе, денежных средств в размере обеспечения указанной заявки на участие в электронном аукционе, в отношении которых не осуществлено блокирование в соответствии с Федеральным законом, оператор электронной площадки возвращает указанную заявку на участие в электронном аукционе в течение одного часа с момента ее получения данному участнику электронного аукциона.

25.

Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок предоставления такого обеспечения, требования к обеспечению исполнения контракта

Обеспечение исполнения контракта установлено в размере 5 % от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 43 686,87 рублей.

Контракт заключается после предоставления участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с Федеральным законом.

В течение 5 дней с даты размещения Заказчиком в единой информационной системе в сфере закупок проекта контракта победитель электронного аукциона размещает в единой информационной системе в сфере закупок проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого электронного аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица.  Иные условия и сроки определены статьей 70 Федерального закона.

Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона и настоящего раздела или внесением денежных средств на указанный Заказчиком в настоящем разделе счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно.

  1. 1. Внесение денежных средств подтверждается предоставлением в соответствии со статьей 70 Федерального закона платежного поручения, подтверждающего перечисление денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта. Денежные средства должны поступить на счет, указанный в настоящем разделе, не позднее даты подписания контракта Заказчиком с учетом положений и сроков, предусмотренных статьей 70 Федерального закона.

Реквизиты счета для внесения средств в качестве обеспечения исполнения контракта: Получатель: УФК по Омской области (Администрация Победительского сельского поселения Кормиловского муниципального района, л/с 05523030070), ИНН 5517008566, КПП 551701001, Банковские реквизиты: Отделение Омск г.Омск, р/с 40302810252093000088, БИК 045209001.

  1. 2. В качестве обеспечения исполнения контракта победителем электронного аукциона может быть представлена включенная в реестр банковских гарантий банковская гарантия, которая должна соответствовать следующим требованиям:

Заказчик в качестве обеспечения исполнения контракта принимает банковскую гарантию, выданную банками, включенными в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения.

Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной неквалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени банка, на условиях, определенных гражданским законодательством и статьей 45 Федерального закона.

2.1. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

2.1.1. сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Федерального закона, в размере 5 % от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 43 686,87 рублей.

2.1.2. обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией:

- сроки выполнения работ;

- объем выполняемых работ.

2.1.3. обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 % денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

2.1.4. условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, указанный в настоящем разделе, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику;

2.1.5. срок действия банковской гарантии, который должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц;

2.1.6. отлагательное условие, предусматривающее заключение контракта предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;

2.1.7. установленный Правительством Российской Федерации от 8 ноября 2013 года № 1005 перечень документов, предоставляемых Заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии указан в пункте 2.1.12. настоящего раздела;

2.1.8 право Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 рабочих дней не исполнено требование бенефициара об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии;

2.1.9 право Заказчика представлять письменное требование об уплате денежной суммы и (или) ее части по банковской гарантии в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения Подрядчиком обязательств, обеспеченных банковской гарантией;

2.1.10 право Заказчика по передаче права требования по банковской гарантии при перемене Заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом гаранта;

2.1.11 условие о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом по банковской гарантии, несет гарант;

2.1.12. перечень документов, предоставляемых Заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 года № 1005:

- расчет суммы, включаемой в требование по банковской гарантии;

- платежное поручение, подтверждающее перечисление Заказчиком аванса Исполнителю, с отметкой банка Заказчика либо органа Федерального казначейства об исполнении (если выплата аванса предусмотрена контрактом, а требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств по возврату аванса);

- документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в соответствии с условиями контракта (если требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств в гарантийный период);

- документ, подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа (или иного уполномоченного лица), подписавшего требование по банковской гарантии (решение об избрании, приказ о назначении, доверенность).

2.1.13 нумерацию на всех листах банковской гарантии, которые должны быть прошиты, подписаны и скреплены печатью гаранта, в случае ее оформления в письменной форме на бумажном носителе на нескольких листах.

2.2. Недопустимо включать в банковскую гарантию:

2.2.1. положения о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования Заказчика о платеже по банковской гарантии в случае не предоставления гаранту Заказчиком уведомления о нарушении Подрядчиком условий контракта или расторжении контракта (за исключением случаев, когда направление такого уведомления предусмотрено условиями контракта или законодательством Российской Федерации);

2.2.2. требования о предоставлении Заказчиком гаранту отчета об исполнении контракта;

2.2.3. требования о предоставлении Заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии документов, не включенных в перечень документов, представляемых Заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 года № 1005.

2.2.4. требования о предоставлении Заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией;

Заказчик рассматривает поступившую в качестве обеспечения исполнения контракта банковскую гарантию в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня ее поступления.

2.3. Основанием для отказа в принятии банковской гарантии Заказчиком является:

2.3.1.  отсутствие информации о банковской гарантии в предусмотренных статьей 45 Федерального закона реестрах банковских гарантий;

2.3.2. несоответствие банковской гарантии условиям, указанным в частях 2.1.1 – 2.1.8 настоящего раздела;

2.3.3. несоответствия банковской гарантии требованиям, содержащимся в извещении о проведении электронного аукциона, настоящей документации.

Форма требования об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии установлена постановлением Правительством Российской Федерации от 8 ноября 2013 года № 1005.

В случае непредоставления участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник электронного аукциона считается уклонившимся от заключения контракта.

В случае, если участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение, положения Федерального закона об обеспечении исполнения контракта к такому участнику электронного аукциона не применяются.

В ходе исполнения Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

Заказчик осуществляет возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта, в течение 1 календарного месяца с даты исполнения контракта сторонами.

Банковское сопровождение контракта не требуется

26.

Антидемпинговые меры

В случае, если победителем электронного аукциона предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса), либо в случаях, предусмотренных статьей 37 Федерального закона, документов подтверждающих добросовестность участника электронного аукциона, либо обоснование предлагаемой цены контракта.

27.

Возможность Заказчика изменить условия контракта при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта

Предусмотрено

28.

Возможность Заказчика изменить условия контракта в случае, предусмотренном подпунктом "б" пункта 1 части 1 статьи 95 Федерального закона

Предусмотрено

29.

Возможность Заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении контракта в соответствии с частью 18 статьи 34 Федерального закона

Не предусмотрено

30.

Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии с положениями частей 8 - 26 статьи 95 Федерального закона

Предусмотрено

31.

Срок, в течение которого победитель электронного аукциона или иной участник, с которым заключается контракт при уклонении победителя электронного аукциона от заключения контракта, должен подписать контракт

В течение пяти дней с даты размещения заказчиком на электронной площадке проекта контракта победитель электронного аукциона размещает на электронной площадке проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя электронного аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица.

32.

Условия признания победителя электронного аукциона или иного участника электронного аукциона уклонившимися от заключения контракта

Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения контракта в случае, если в сроки, предусмотренные статьей 70 Федерального закона, он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя электронного аукциона, или направил протокол разногласий, предусмотренный частью 4 статьи 70 Федерального закона, по истечении 13 дней с даты размещения на официальном сайте протокола, указанного в части 8 статьи 69 Федерального закона, или не исполнил требования, предусмотренные статьей 37 Федерального закона (в случае снижения при проведении электронного аукциона цены контракта на 25% и более от начальной (максимальной) цены контракта).

Участник электронного аукциона, признанный победителем электронного аукциона в соответствии с частью 14 статьи 70 Федерального закона, вправе подписать контракт и передать его заказчику в порядке и в сроки, которые предусмотрены частью 3 статьи 70 Федерального закона, или отказаться от заключения контракта. Одновременно с подписанным экземпляром контракта победитель электронного аукциона обязан предоставить обеспечение исполнения контракта, а в случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 Федерального закона, также обязан внести на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, денежные средства в размере предложенной этим победителем цены за право заключения контракта. Если этот победитель уклонился от заключения контракта, такой аукцион признается несостоявшимся.

33.

Порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам электронного аукциона разъяснений положений документации

Любой участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение электронного аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации об аукционе. При этом участник электронного аукциона вправе направить не более чем 3 запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного электронного аукциона. В течение 1 часа с момента поступления указанного запроса он направляется оператором электронной площадки заказчику.

В течение 2 дней с даты поступления от оператора электронной площадки указанного выше запроса заказчик размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника электронного аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за 3 дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе.

Дата начала срока: с момента размещения извещения и документации об электронном аукционе в единой информационной системе (на официальном сайте www.zakupki.gov.ru). 

Дата окончания срока: 30.06.2017 г. 

34.

Проект контракта

Приложение №3 к документации об открытом аукционе в электронной форме

 

 

Приложение № 1

к документации об аукционе

в электронной форме

 

Заказ на выполнение работ

Наименование объекта закупки

Код ОКПД2[2]

Описание объекта закупки, объем работ

Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования по ул.Первомайская (поворот на ул.Советская) в с.Победитель Победительского сельского поселения Кормиловского муниципального района Омской области.

42.11.10.120

Работы осуществляются в соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение № 1 к Заказу на выполнение работ) на основании локальной сметы, с применением товаров, используемых при выполнении работ (Приложение № 2 к Заказу на выполнение работ).

 

Приложение № 1

к Заказу на выполнение работ

 

Ведомость объемов работ

 

№ п/п

Вид производимых работ

Ед.

изм.

Количество

 

1

2

3

4

 

1.Проезд

1

Разработка грунта, группа грунтов: 2

1000 м3 грунта

0,107

 

2

Завоз грунта на 7 км

т

187,25

 

3

Планировка площадей: группа грунтов 2

1000 м2 спланированной площади

0,2142

 

4

Устройство подстилающих и выравнивающих слоёв снований: из щебня

100 м3 материала основания (в плотном теле)

0,4284

 

5

Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм

м3

53,373

 

6

Розлив вяжущих материалов

1 т

0,18507

 

7

Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси

100 т смеси

0,300737

 

8

Исключить: Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (холодные), марка II Бх

т

-30,37

 

9

Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II

т

30,37

 

2.Тротуар (ул.Первомайская)

 

10

Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня

100 м2 дорожек и тротуаров

0,54

 

11

Исключить: Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракция 5-10 мм

м3

-9,396

 

12

Щебень из природного камня для строительных работ марка 800 фракция 20-40 мм

м3

9,396

 

13

Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см

100 м2 покрытия

0,54

 

14

Исключить: Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)

т

-3,856

 

15

На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01

100 м2 покрытия

0,54

 

16

Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II

т

6,47

 

Пешеходные ограждения

 

17

Устройство металлических пешеходных ограждений

100 м

0,45

 

18

Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)

м3

1,836

 

19

Ограждение тротуарное со стойками

м

45

 

3.Тротуар (ул.Советская)

 

20

Разработка грунта, группа грунтов: 2

1000 м3 грунта

0,075

 

21

Завоз грунта на 7 км

т

131,25

 

22

Планировка площадей: группа грунтов 2

1000 м2 спланированной площади

0,1008

 

23

Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня

100 м2 дорожек и тротуаров

1,008

 

24

Исключить: Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракция 5-10 мм

м3

-17,54

 

25

Щебень из природного камня для строительных работ марка 800 фракция 20-40 мм

м3

17,54

 

26

Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см

100 м2 покрытия

1,008

 

27

Исключить: Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)

т

-7,197

 

28

На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01

100 м2 покрытия

1,008

 

29

Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II

т

12,076

 

Пешеходные ограждения

 

30

Устройство металлических пешеходных ограждений

100 м

0,84

 

31

Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)

м3

3,427

 

32

Ограждение тротуарное со стойками

м

84

 


Приложение № 2

к Заказу на выполнение работ

 

 

Товары, используемые при выполнении работ по капитальному ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования по ул.Первомайская (поворот на ул.Советская) в с.Победитель Победительского сельского поселения Кормиловского муниципального района Омской области.

№ пп

Наименование товара

Характеристики товара

Примечание

1

2

3

4

1

Щебень из природного камня

Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм

 

Ведомость объемов работ

2

Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон

Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II

Ведомость объемов работ

3

Бетон тяжелый

Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)

Ведомость объемов работ

4

Ограждение тротуарное со стойками

Ограждение тротуарное со стойками

Ведомость объемов работ

 

 

Инструкция по заполнению характеристик товара:

* - участник аукциона в электронной форме должен указать конкретный показатель;

** - конкретный показатель, не подлежащий изменению участником аукциона в электронной форме;

В случаях, прямо не описанных в настоящей инструкции, считать, что показатели являются неизменными. 


Приложение № 2

к документации об аукционе

в электронной форме

 

Обоснование цены

Начальная (максимальная) цена контракта (НМЦ) определена посредством применения проектно-сметного метода. Расчет НМЦ представлен в виде локальной сметы

Приложение № 3

к документации об аукционе

в электронной форме

проект

Муниципальный контракт № ___

 

с.Победитель                                                                                                  ___________________

 

Администрация Победительского сельского поселения Кормиловского муниципального района, именуемая в дальнейшем «Заказчик» в лице ______, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______, действующего на основании Устава, являющееся победителем открытого аукциона в электронной форме (ИКЗ 173551700856655170100100060014211243), протокол № ________ от _______, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

 

1. Предмет контракта

1.1.  Предметом настоящего контракта является выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования по ул.Первомайская (поворот на ул.Советская) в с.Победитель Победительского сельского поселения Кормиловского муниципального района Омской области (далее - работы) в соответствии с заказом на выполнение работ (приложение № 1 к контракту), являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта.

1.2.            Подрядчик обязуется качественно выполнить работы, указанные в п. 1.1. настоящего контракта из собственных товаров, материалов, используемых при выполнении работ (далее – товары). Качество выполненной Подрядчиком работы должно соответствовать условиям настоящего контракта, в том числе требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода.

1.3.  Если законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами или в установленном ими порядке предусмотрены обязательные требования к работе, выполняемой по настоящему контракту, Подрядчик обязан выполнять работу, соблюдая эти обязательные требования.

 

2. Цена контракта

2.1. Цена контракта составляет ______ рублей, в том числе НДС (без НДС).

2.2. Цена контракта является фиксированной и должна оставаться неизменной до конца выполнения обязательств по контракту, за исключением следующих случаев:

2.2.1. Если по предложению заказчика увеличивается предусмотренные контрактом объем работ не более чем на десять процентов или уменьшается объем работ не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему работ исходя из установленной в контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренного контрактом объема работ стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы работы. Цена единицы дополнительно объема работ или цена единицы работы при уменьшении предусмотренного контрактом объема работ должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренный в контракте объем работ.

2.2.2. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ и иных условий исполнения контракта.

2.3. Цена контракта включает в себя расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

2.4. Заказчик вправе произвести оплату выполненных работ за вычетом неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Подрядчиком, рассчитанной в соответствии с настоящим контрактом.

2.5. Выполненные Подрядчиком работы, а также использованные при выполнении работ товары, не предусмотренные настоящим контрактом, не принимаются Заказчиком и оплате не подлежат.

 

3. Сроки, место и условия выполнения работ, а также обеспечение товаром, используемым при выполнении работ

3.1. Место выполнения работ: Российская Федерация, Омская область, Кормиловский муниципальный район, с.Победитель. Автомобильная дорога общего пользования местного значения наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования по ул.Первомайская (поворот на ул.Советская) в с.Победитель Победительского сельского поселения Кормиловского муниципального района Омской области Доставка документов: 646982, Омская область, Кормиловский район, с.Победитель, ул.Мира,8.

3.2. Срок выполнения работ: 30 календарных дней с даты заключения настоящего контракта.

3.3. Датой выполнения работ считается дата подписания акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2) Заказчиком.

3.4. Обязанность по обеспечению новыми, не бывшими в употреблении товарами несет Подрядчик.

3.5. Используемые при выполнении работ товары должны иметь соответствующие документы, подтверждающие их качество и оформленные в соответствии с законодательством.

3.6. Подрядчик обязуется обеспечить разгрузку, складирование и сохранность товаров, необходимых для выполнения работ.

3.7.  Подрядчик несет ответственность:

3.7.1. за ненадлежащее качество предоставленных им товаров, а также за предоставление товаров, обремененных правами третьих лиц;

3.7.2. за обнаруженную невозможность использования предоставленных им товаров без ухудшения качества выполняемых работ, если не докажет, что невозможность использования возникла по обстоятельствам, за которые отвечает другая Сторона;

3.7.3.  за риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до его окончательной приемки заказчиком.

3.8.  Подрядчик, предоставивший товар для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.

3.9.  При обнаружении несоответствия поставленного товара по качеству Подрядчик обязан устранить выявленные несоответствия по качеству поставленного товара в течение 3 рабочих дней со дня получения от заказчика такого требования в письменной форме либо в те же сроки заменить такой товар товаром надлежащего качества. При этом все расходы, связанные с устранением выявленных несоответствий, заменой товара возлагаются на Подрядчика.

 

4. Порядок, условия оплаты

4.1. Оплата производится Заказчиком путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 15 рабочих дней после подписания акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2) на основании счет-фактуры (счета).

4.2. Источник финансирования: бюджет Кормиловского муниципального района.

 

5. Обязанности Сторон, порядок приемки работ

по объему и качеству

5.1. Заказчик обязан:

5.1.1. Принять и обеспечить оплату выполненных работ на условиях, установленных настоящим контрактом.

5.1.2. Сообщать Подрядчику обо всех недостатках выполненных работ.

5.2. Подрядчик обязан:

5.2.1. Выполнить работы в точном соответствии с условиями контракта.

5.2.2. В течение трех рабочих дней со дня окончания выполненных работ передать Заказчику счет-фактуру (счет), формы КС-2, КС-3.

5.2.3. Привлечь к исполнению настоящего контракта субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме 16% от цены настоящего контракта. *

5.2.4. В срок не более 5 рабочих дней со дня заключения договора с субподрядчиком представить заказчику:

а) декларацию о принадлежности субподрядчика к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати);

б) копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, заверенную Подрядчиком.

5.2.5. В случае замены субподрядчика на этапе исполнения настоящего контракта на другого субподрядчика представлять заказчику документы, указанные в пункте 5.2.4. настоящего контракта, в течение 5 дней со дня заключения договора с новым субподрядчиком.

5.2.6. В течение 10 рабочих дней со дня оплаты Подрядчиком выполненных обязательств по договору с субподрядчиком представлять заказчику следующие документы:

а) копии документов о приемке выполненной работы, которые являются предметом договора, заключенного между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком;

б) копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств Подрядчиком субподрядчику - в случае если договором, заключенным между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком, предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты выполненных работ, предусмотренного настоящим контрактом (в ином случае указанный документ представляется заказчику дополнительно в течение 5 дней со дня оплаты Подрядчиком обязательств, выполненных субподрядчиком).

5.2.7. Оплатить выполненные работы (ее результаты), отдельные этапы исполнения договора, заключенного с таким субподрядчиком, в течение 30 дней с даты подписания Подрядчиком документа о приемке выполненной работы (ее результатов), отдельных этапов исполнения договора.

5.2.8. Нести гражданско-правовую ответственность перед заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение условия о привлечении к исполнению договора субподрядчиков, в том числе:

а) за представление документов, указанных в пунктах 5.2.4. - 5.2.6 настоящего контракта, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков;

б) за непривлечение субподрядчиков в объеме, установленном пунктом 5.2.3. настоящего контракта.

5.3. Заказчик осуществляет приемку выполненных работ в течение одного рабочего дня со дня передачи документов, предусмотренных пунктом 5.2.2. настоящего контракта;

5.4. При приемке выполненных работ по объему Заказчик проверяет соответствие объема выполненных работ объему работ, указанному в контракте и акте о приемке выполненных работ (форма № КС-2).

 

 

 

_________________________________________________________________________

* Пункты 5.2.3.-5.2.8. контракта исключаются, если победителем аукциона стал субъект малого предпринимательства или социально ориентированная некоммерческая организация и с ним заключается настоящий контракт.

5.5. В срок, установленный пунктом 5.3. контракта, при обнаружении любого несоответствия выполненных работ условиям контракта, Стороны составляют акт об обнаружении таких несоответствий. Подрядчик обязан устранить замечания по объёму и (или) качеству выполненных работ в течение десяти дней с момента получения от Заказчика уведомления о таком требовании. При этом все расходы, связанные с устранением выявленных несоответствий, возлагаются на Подрядчика.

5.6. При отсутствии замечаний к выполненным работам в срок, установленный пунктом 5.3. контракта, Подрядчик составляет акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2), который подписывается Заказчиком и Подрядчиком.

5.7. Заказчик вправе не отказывать в приемке выполненных работ в случае выявления несоответствия выполненных работ условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке выполненных работ и устранено Подрядчиком.

 

6. Техническая документация

6.1. Подрядчик должен передать Заказчику после выполнения работы по одному экземпляру следующих документов:

- счет-фактуру (счет) на оплату;

- акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2);

- справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3);

- иные документы, предоставление которых требуется в соответствии с действующим законодательством.

 

7. Гарантии качества работ

7.1.  Результат выполненных работ должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям настоящего контракта о качестве.

7.2.  Гарантия качества результата работы, если иное не предусмотрено настоящим контрактом, распространяется на все составляющие результат работы.

7.3.  Заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками результата выполненной работы, обнаруженными в течение гарантийного срока.

7.4.  Подрядчик несет ответственность за недостатки и (или) дефекты, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

7.5.  При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков и (или) дефектов, указанных в настоящем разделе, заказчик должен заявить о них Подрядчику в разумный срок при обнаружении.

7.6.  Подрядчик обязан не позднее 3 дней со дня получения извещения в письменной форме направить своего уполномоченного представителя для подписания двухстороннего акта о выявленных недостатках и (или) дефектах, в котором указываются сроки их устранения.

7.7.  При возникновении между заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков и (или) дефектов, обнаруженных в пределах гарантийного срока выполненной работы или их причин, по письменному требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза, расходы на которую несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками и (или) дефектами. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами, обе стороны поровну.

7.8.  Гарантийный срок на выполнение работ по настоящему контракту с даты подписания заказчиком акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2) составляет: 3 года.

 

8. Контроль и надзор заказчика за выполнением работ

8.1. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком товаров, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

8.2. Заказчик, обнаруживший при осуществлении контроля и надзора за выполнением работ отступления от условий настоящего контракта, которые могут ухудшить качество работ, или иные их недостатки, обязан немедленно заявить об этом Подрядчику.

8.3.  Подрядчик обязан исполнять полученные в ходе выполнения работ указания заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего контракта и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

8.4. Подрядчик, ненадлежащим образом выполнивший работы, не вправе ссылаться на то, что заказчик не осуществлял контроль и надзор за их выполнением, кроме случаев, когда обязанность осуществлять такой контроль и надзор возложена на заказчика законодательством Российской Федерации.

8.5. Если при выполнении работ обнаруживаются препятствия к надлежащему исполнению настоящего контракта, каждая из Сторон обязана принять все зависящие от нее разумные меры по устранению таких препятствий.

 

9. Внесение изменений и дополнений в контракт

9.1. Никакие иные изменения и дополнения в условиях контракта не допускаются, кроме письменных дополнений и изменений, подписанных обеими сторонами, при условии соблюдения ограничений, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

9.2. Любые соглашения сторон по изменению и (или) дополнению условий настоящего контракта имеют силу в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны сторонами и скреплены печатями сторон.

 

10. Выполнение контракта сторонами

10.1. Выполнение работ Подрядчиком должно осуществляться в сроки, установленные настоящим контрактом.

10.2. За исключением форс-мажорных обстоятельств, указанных в разделе 13 настоящего контракта, нарушение срока при выполнении Подрядчиком своих обязательств по выполнению работ возлагает на него ответственность по выплате неустойки в соответствии с разделом 11 настоящего контракта.

10.3. Обеспечение исполнения контракта:*

10.3.1. Обеспечение исполнения контракта составляет _______ рублей.

10.3.2. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта определяется Подрядчиком самостоятельно.

Реквизиты счета для внесения средств в качестве обеспечения исполнения контракта: Получатель: УФК по Омской области (Администрация Победительского сельского поселения Кормиловского муниципального района, л/с 05523030070), ИНН 5517008566, КПП 551701001, Банковские реквизиты: Отделение Омск г.Омск, р/с 40302810252093000088, БИК 045209001

10.3.3. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.

___________________________________________________________________________

* Пункт 10.3., включая пп 10.3.1. – 10.3.5, контракта исключаются, в случае заключения контракта с участником закупки, который является государственным или муниципальным казенным учреждением.

10.3.4. Заказчик обязуется возвратить Подрядчику денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения контракта (если такая форма обеспечения исполнения контракта применяется Подрядчиком) в срок не позднее 1 календарного месяца с даты исполнения контракта сторонами.

10.3.5. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

 

11. Ответственность сторон

11.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых по настоящему контракту обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.2. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа, пени). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

11.3. За ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств по настоящему контракту, за исключением просрочки исполнения обязательств, Подрядчик вправе взыскать с заказчика штраф в размере _________ рублей (определяется в порядке, установленном пунктом 5 Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 года № 1063 (далее – Правила):

а) 2,5 процента цены настоящего контракта в случае, если цена настоящего контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 2 процента цены настоящего контракта в случае, если цена настоящего контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;

в) 1,5 процента цены настоящего контракта в случае, если цена настоящего контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;

г) 0,5 процента цены настоящего контракта в случае, если цена настоящего контракта превышает 100 млн. рублей). 

11.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены настоящего контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных настоящим контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, и определяется по формуле, установленной пунктами 6 – 8 Правил:

П = (Ц - В) x С (где Ц - цена контракта; В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Подрядчиком обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке результатов выполнения работ, в том числе отдельных этапов исполнения настоящего контракта; С - размер ставки).

Размер ставки определяется по формуле: (где: - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К; ДП - количество дней просрочки)

Коэффициент К определяется по формуле: К = ДП / ДК x 100% (где ДП - количество дней просрочки; ДК - срок исполнения обязательства по настоящему контракту (количество дней).

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

11.5.  За ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения заказчиком, подрядчиком, исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере ______ рублей, определяемой в следующем порядке, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 11.5.1 контракта:

а) 10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;

в) 1 процент цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;

г) 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

11.5.1. За ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые он обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по контракту, размер штрафа устанавливается в размере 5 процентов стоимости указанных работ.

11.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

11.7. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения принятых ими обязательств по настоящему контракту в период его действия.

11.8. Подрядчик не освобождается от ответственности, если доказано, что недостатки возникли вследствие виновных действий или бездействия Подрядчика.

11.9. Ущерб, нанесенный любому лицу в результате выполнения работ на объекте по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком.

 

12. Расторжение контракта

12.1. Расторжение настоящего контракта осуществляется по соглашению сторон или по решению суда, а также в случае одностороннего отказа от исполнения контракта стороной контракта по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

 

13. Форс-мажорные обстоятельства

13.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по контракту, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы (форс-мажор), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств при конкретных условиях конкретного периода времени.

13.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы Подрядчик обязан незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление. Если от Заказчика не поступает иных письменных инструкций, Подрядчик продолжает выполнять свои обязательства по контракту, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения контракта, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

 

14. Разрешение споров

14.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего контракта или в связи с ним, будут по возможности решаться путем переговоров между сторонами.

14.2. В случае если стороны не придут к соглашению, то дело подлежит передаче в Арбитражный суд Омской области.

 

15. Официальный язык

15.1. Вся относящаяся к контракту переписка и другая документация, которой обмениваются стороны, должны быть выполнены на русском языке.

 

16. Срок действия контракта

16.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения сторонами взятых на себя обязательств, но не позднее 29.12.2017 года.

16.2. Окончание срока действия контракта не освобождает стороны от выполнения обязательств по контракту и ответственности за его нарушение.

 

17. Реквизиты и подписи сторон

Заказчик:

Подрядчик:

 

 

 

Приложение №1 к контракту № ______

 

Заказ на выполнение работ

Наименование объекта закупки

Код ОКПД2[3]

Описание объекта закупки, объем работ

Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования по ул.Первомайская (поворот на ул.Советская) в с.Победитель Победительского сельского поселения Кормиловского муниципального района Омской области.

42.11.10.120

Работы осуществляются в соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение № 1 к Заказу на выполнение работ) на основании локальной сметы, с применением товаров, используемых при выполнении работ (Приложение № 2 к Заказу на выполнение работ).

 

Приложение № 1

к Заказу на выполнение работ

 

Ведомость объемов работ

 

№ п/п

Вид производимых работ

Ед.

изм.

Количество

 

1

2

3

4

 

1.Проезд

1

Разработка грунта, группа грунтов: 2

1000 м3 грунта

0,107

 

2

Завоз грунта на 7 км

т

187,25

 

3

Планировка площадей: группа грунтов 2

1000 м2 спланированной площади

0,2142

 

4

Устройство подстилающих и выравнивающих слоёв снований: из щебня

100 м3 материала основания (в плотном теле)

0,4284

 

5

Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм

м3

53,373

 

6

Розлив вяжущих материалов

1 т

0,18507

 

7

Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси

100 т смеси

0,300737

 

8

Исключить: Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (холодные), марка II Бх

т

-30,37

 

9

Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II

т

30,37

 

2.Тротуар (ул.Первомайская)

 

10

Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня

100 м2 дорожек и тротуаров

0,54

 

11

Исключить: Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракция 5-10 мм

м3

-9,396

 

12

Щебень из природного камня для строительных работ марка 800 фракция 20-40 мм

м3

9,396

 

13

Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см

100 м2 покрытия

0,54

 

14

Исключить: Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)

т

-3,856

 

15

На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01

100 м2 покрытия

0,54

 

16

Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II

т

6,47

 

Пешеходные ограждения

 

17

Устройство металлических пешеходных ограждений

100 м

0,45

 

18

Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)

м3

1,836

 

19

Ограждение тротуарное со стойками

м

45

 

3.Тротуар (ул.Советская)

 

20

Разработка грунта, группа грунтов: 2

1000 м3 грунта

0,075

 

21

Завоз грунта на 7 км

т

131,25

 

22

Планировка площадей: группа грунтов 2

1000 м2 спланированной площади

0,1008

 

23

Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня

100 м2 дорожек и тротуаров

1,008

 

24

Исключить: Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракция 5-10 мм

м3

-17,54

 

25

Щебень из природного камня для строительных работ марка 800 фракция 20-40 мм

м3

17,54

 

26

Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см

100 м2 покрытия

1,008

 

27

Исключить: Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)

т

-7,197

 

28

На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01

100 м2 покрытия

1,008

 

29

Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II

т

12,076

 

Пешеходные ограждения

 

30

Устройство металлических пешеходных ограждений

100 м

0,84

 

31

Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)

м3

3,427

 

32

Ограждение тротуарное со стойками

м

84

 

 

Приложение № 2

к Заказу на выполнение работ

 

 

 

Товары, используемые при выполнении работ по капитальному ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования по ул.Первомайская (поворот на ул.Советская) в с.Победитель Победительского сельского поселения Кормиловского муниципального района Омской области

 

№ п/п

Наименование товара, товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии)

Характеристики товара 

Наименование страны происхождения товара 

 

 

 

 

 

 



[1] Представление указанных документов не требуется, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром.

[2] Указан код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008).

[3] Указан код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008).

 
Fitness ReLady

+7 (38170) 3-32-32, 3-32-31

646982, Омская область, Кормиловский район, с. Победитель, ул. Мира, 8